电气安装合同范本_电气安装合同样本（精选5篇）

电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇1

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一.工程概况

建设单位名称：

工程名称：

建设地点：

标段(栋号)：

建筑面积(水暖、电气)： 各标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积：暂定为 ㎡

二、乙方进场人数(附名册)

乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

(一)开工日期： 年 月 日

(二)总(日历)工期： 个月

(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施

(二)承包范围：

1.给排水安装：图纸内的全部内容，

2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，

3.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲

4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

5.水电测试、试通水、试通电等。

6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。

(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/㎡，总价万元。

1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工

2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割

3.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用 电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

4.对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元，超出部分按实际发生结算。

五、工程要求：

(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够

2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。

8.保修期为二年。

(二)工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

2、工期延误

(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。

(三)安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一

3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。

六、结算公式

1、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。

2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。

3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。

4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

七、违约责任处理

(一)凡出现以下情况均视为违约：

1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

3.其他造成工程各种损失的过失行为;

4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

5.不服从甲方的管理。

(二)违约处罚

1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损

2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10000～50000元。

(三)其他奖惩约定

发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。

九、附则：

(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。

(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。

(三)本协议一式___六_份，甲方执__五__份、乙方执_一___份，双方所执协议具有同等法律效力。

(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方法人 乙方法人

或委托代理人(签字) 或委托代理人(签字)

年 月 日年 月 日

电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇2

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道 广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。(包括电缆线 米、电表、开关等)

二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。

三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在 月 日安装完毕。

四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。

五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。

付款方式

六、 乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效

甲方： 乙方：

电话： 电话：

通讯地址： 通讯地址：

签约代表： 签约代表：

签约日期： 签约日期：

电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇3

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围及合同价款：

(一)电气部分

1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。

2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。

3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。

4、防雷接地工工程。

5、安全文明施工。

(二)合同价款

本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。

五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。

六、 质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

七、 质量验收程序：

1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的

八、 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的 年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

九、 本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。

十、 本合同第四(二)条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。

十一、 本合同第四(二)条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

十二、 付款办法：

1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。

2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45%。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。

3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。

5 乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。

十三、 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3%的工程保修金，保修期限为 年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。保修金不计利息。

十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。

十五、 甲方的责任和义务：

1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包人工费。

十六、乙方的责任和义务：

1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工 前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。 4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖， 一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。 6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整洁文明和生活区干净舒适。

8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

十七、 违约责任

(一)有下列情况之一，均属乙方违约：

1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的;

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的; 乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。

(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十八、 其他：

1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

十九、 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。保修期满，保修条款自行失效。

甲 方：(盖章)

甲方代表人： 电 话：

乙 方：(盖章)

乙方代表人： 电 话：

年月日：

电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇4

订立以下协议：

一、合同双方：

甲方：

乙方：

二、承包内容：

电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、合同双方的权力和义务：

1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。

11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

四、承包款结算方法：

乙方必须在每月3日前报上月工作量， 履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

电气安装合同范本_电气安装合同样本 篇5

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同，双方共同遵守：

1、工程概况：

1.1、工程名称：电力(电器)安装工程施工

1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);

1.2.1、10KV外部电源安装;

1.2.2、新建10KV开关站一个;

1.2.3、新建二级环网柜一台;

1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台，新装400箱式变压器21台，原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改，本合同不包括此改造费用，该费用以实际结算造价为准);

1.2.5、新装一户一表3445只，单元楼道照明表76只，物业及庭院照明表2只，商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);

1.2.6、乙方应保证本工程验收合格，办理与通电有关的一切手续。

1.3、施工地点：

1.4、工期要求：

1.4.1、如无特殊情况，双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日，工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。

1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时，双方同意工期顺延。

2、工程费用：

2.1、双方一致同意工程费用为包干费用：总计：￥22310329.30元(大写：人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。

2.2、合同价款构成：

2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用：￥4211180.20元(大写：人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)

2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单)：￥18099149.10元(大写：人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)

2.3. 发生下列情况之一的，双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。

3、技术资料的准备和提交：

3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内，甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单，乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。

3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内，乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方，以便办理竣工验收手续。

4、付款方式：

4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款，即总价的50%，即￥11155164.65元(大写人民币：壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。

4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%，计￥6693098.79元(大写人民币：陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。

4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%，计￥3346549.40元(大写人民币：叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。

4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金，质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的，乙方除负责免费维修、全面处理外，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。

5、工程质量及验收：

5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收，并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。

5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求，达到合格。

5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算，连续365个日历天。

6、甲方的责任：

6.1、为乙方进场施工提供便利条件;

6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路，清除妨碍乙方施工的障碍物，甲方有义务配合乙方;

6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并按合同规定的期限和份数交付乙方;

6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上，及时通知乙方进场施工;

6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收，甲方对接收的设备、材料进行清点、验收，不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;

6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外，不得以任何借口和理由扣减工程款;

6.7、其他应由甲方负责的工作事项。

7、乙方的责任：

7.1、负责布臵施工现场，指定电源、水源、道路和材料堆放位臵，负责临时设施的施工。

7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料，编制施工方案，经甲方确认后，做好各项施工准备工作。

7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购，乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件，并且对采购设备、材料承担全部质量责任。

7.4、在具备施工条件的前提下，及时向甲方发出开工申请书。

7.5、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。

7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。

7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。

7.8、在合同规定的期限内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理，根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止，以上维修、更换费用，以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。

7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。

7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作，若发生安全事故由乙方承担全部责任。

7.11、其他应由乙方负责的工作事项。

8、乙方的义务

8.1、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间：无。

8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，自行负责实施并承担一切费用。

8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环保和施工噪音问题，按照市政府有关规定执行，乙方自行办理一切手续并承担一切费用。

8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收移交前，均由乙方负责成品保护，承担毁损的一切风险，并自行承担一切费用。

8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：均由乙方负责，并自行承担一切费用。

8.1.6、施工场地清洁卫生的要求：按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中，乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前，清运所有建筑垃圾，并自行承担一切费用。

8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。

8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主，在甲方授权范围内，履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项，先向建设管理单位请示，建设管理单位有对乙方的处理建议权，报甲方认可后，负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。

8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制，对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。

8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定，负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理，乙方应配合造价咨询单位的工作。

8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权，乙方应配合会计师事务所的工作。

8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议，律师事务所有权进行调查，乙方应配合律师事务所的工作。

8.7、以上各单位的职责有的有交叉，但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时，有最终的决策权和解释权。

8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则，视为违约。

8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则，视为违约。

8.10、双方约定乙方应做的其他工作：乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令，该部分工作已包含在合同价中。否则，视为违约。

9、违约责任：

9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务，除工期顺延外，甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。

9.2、工程未经验收，甲方提前使用或者擅自动用，因此引发的质量问题或其他问题，由甲方负担责任。

9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的，视为工程合格，乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外，还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。

9.4、对工期的约束：工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较，每延误一天，乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。

9.5、工程质量经验收为不合格，乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的，乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

9.6、乙方在办理签证单后，甲方应在接到签证单72小时内做出回复，逾期视为甲方同意签证。

9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失，乙方不承担责任。因此造成工期延误的，工期应相应顺延。

9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次，将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任，甲方有权单方面解除合同，并且要求乙方退还全部已经支付的工程款，对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。

10、特别约定：

10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。

10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内，甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。

10.3、双方同意本合同履行中的纠纷，由双方协商解决。协商不成，任何一方有权向成华区人民法院起诉，通过诉讼解决。

11、本合同附件：附件是本合同组成的一部分，与合同具有同等法律效力。

11.1、施工图纸

11.2、土建施工图纸

11.3、工程预算

11.4、相关设备和材料清单及合格证明

11.5、竣工资料及验收报告

11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件

12、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以此作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由该方承担全部责任。

14、本合同一式伍份，正本贰份，甲、乙双方各壹份;副本叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日