汽车买卖协议书（个人）（精选28篇）
汽车买卖协议书（个人） 篇1
卖方：_______
买方：_______
第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方将壹辆车转让给乙方，车号：_______，发动机号：_______，车架号_______。
第二条车款及交验车
车款为￥_______元；大写_______（不含税费及车辆过户所产生的所有费用）。
买方应于______年______月______日在卖方住所地同买方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向卖方支付全部车款。
第三条双方权利义务
1、买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
2、卖方收取车款后，出收款凭证。
3、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
4、车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责（其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用）。
第四条违约责任
1、第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的.一切损失。
2、______年______月______日以前的交通罚款由卖方负责。
3、若买方提走车辆后，如反悔，卖方不返还买方所交付的车款。
第五条合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
备注：
卖方：_______买方：_______
身份证号码：_______身份证号码：_______
地址：_______地址：_______
______年______月______日
汽车买卖协议书（个人） 篇2
甲方（售车方）：
乙方（购车方）：
甲乙双方经友好协商达成如下协议，共同遵照执行：
一、甲方将自有车辆_____牌_____型号_____车（车牌号：_____发动机号：_____车架号：_____）一辆，（包括其他附带物件：_____）卖给乙方，乙方支付给甲方购车款：合计￥ __________元（大写:________万元整）。
二、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同，乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。乙方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。
1、双方商定该车暂不办理过户手续，如今后任意一方要求办理过户手续，对方应尽配合义务，过户费用由甲方承担。双方是否过户不影响该车物权转移效力。
2、本协议签定之日前因该车引起的一切交通事故、违章罚款等行政规费等均由甲方承担；自本协议签定并交付车辆之日，该车的使用权及一切权益、风险等均归乙方承受，因该车引起的一切交通事故、交通违章罚款等行政规费、保险费、人身损害赔偿责任等均由乙方单独承担，与甲方无任何关系。
3、车辆交付后，过户前车辆发生的费用均由乙方承担。乙方必须按时交纳交通违章罚款等费用，如因未按时交纳而致使甲方垫付上述费用及承担罚款和诉讼费等，乙方除应立即偿还甲方垫付费用及罚款、诉讼费外，还应每日按甲方垫付款总额的1%向甲方支付违约金，自甲方垫付该款之日计算至乙方全部偿还该款之日。
4、如在该车交付后，乙方转卖该车，此后发生的`一切纠纷、赔偿等事宜，均与甲方无关。
5、本协议一式两份，双方各执一份。
三、付款方式：乙方先付给甲方人民币________元（大写：_______万元），提取车辆，过户时乙方付清余款。
四、甲方保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的一切法律责任。
五、甲方在收到乙方购车款项后，将积极协助乙方办理过户手续，甲方提供过户所需的一切手续。（车管部门造成的延误除外，届时双方协调解决）
六、此协议甲方由卑小猛代签。购车款由车主王洪卫收取。卡号为：__________
甲方：（签字并加按手印）
乙方：（签字并加按手印）
____年____月___日
汽车买卖协议书（个人） 篇3
甲方：___________
乙方：___________
一、甲方将车主刘政贤的.长安微型普通客车，车牌号湘__，发动机号__，车架号__转让给乙方，双方达成成交总额为(币)壹万元整，小写10000元。
二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在20__年20__年25日前所发生的交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间20__年9月25日起)所发生的交通事帮及违法活动均由乙方负责与甲方无关
三、该车若须办理过户事宜，过户费由乙方承担，过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。
四、因双方交易车车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。
五、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
汽车买卖协议书（个人） 篇4
甲方：____________________
乙方：____________________
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：_______________
颜色：_____
产地：_______________
型号：__________
发动机号码：_____(拓印粘贴)
底盘号码：__________(拓印粘贴)
第二条：
乙方向甲方交付定金：__________元，剩余车款于20_____年_____月_____日之前交齐。
第三条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的.义务。
第四条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第五条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第六条：甲方违反本合同，定金不予退还。
第七条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第八条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方：____________________乙方：____________________
日期：____________________日期：____________________
汽车买卖协议书（个人） 篇5
合同编号：
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条标的
汽车品牌及型号规格：
生产国别或生产地：
生产厂名称：
首选颜色：次选颜色：
第二条数量与价款
车辆单价：元，大写。
数量：台。
购车总价：元，大写。
运费元，由方承担。
出库费元，由方承担。
车辆交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务备忘录(见附件一)，乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条付款方式
乙方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1.一次性付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款，计人民币元，大写。
2.车辆抵押贷款方式：
2.1签署本合同时，支付全部车价款的%，计人民币元，大写。
2.2年月日前，支付余款，计人民币元，大写。
乙方可向银行申请抵押贷款支付部分或全部余款。
但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
(1)乙方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜(以银行实际发放贷款为准)。
(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3.其他付款方式：
4.车辆交付时，定金可以抵作车价款。
第四条质量
1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2.甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1.交车时间：年月日前。
2.提车方式：乙方自提□
甲方送车上门□
3.交车地点：
4.交车时里程表记录小于：(1)100公里□
(2)公里□
以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。
5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
(1)销售发票。
(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。
(3)质量服务卡或保修手册。
(4)车辆使用说明书或用户使用手册。
(5)随车工具及备件清单。
6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。
如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书(见附件二)，即为该车辆正式交付。
8.车辆正式交付之时起，该车辆的所有权和风险责任由甲方转移至乙方。
第六条关于定金
1.双方约定：本合同签订时，乙方应向甲方支付定金元，大写。
2.乙方不能按约支付车款的，无权要求返还定金。
甲方不能按约交付约定车辆的，应当双倍返还定金。
第七条双方特别约定：
第八条违约责任
1.乙方未按合同约定的时间付款，甲方有权按逾期应付款依银行迟延付款的规定，要求乙方偿付违约金。
逾期超过30天后，甲方有权单方面通知乙方终止本合同，乙方应在接到通知之日五日内，按相当于全部车价款的10%(进口车辆、特种车辆为20%，下同)向甲方支付违约金。
甲方亦有权将此项违约金款在乙方已付车价款中直接扣除，余款在合同终止后十日内退还乙方，除此之外不再承担其他责任。
2.甲方未按本合同约定的期限交付约定的车辆，乙方有权按已支付的车价款依银行迟延付款的规定，要求甲方偿付违约金。
逾期超过30天后，乙方有权单方面通知甲方终止本合同，甲方应在接到通知之日五日内，按相当于全部车价款的10%向乙方支付违约金，并在合同终止后十日内连同乙方已缴付的车价款一次性交付乙方。
3.对上述违约事项，双方有定金约定的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。
4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车。
5.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
6.乙方使用汽车前应仔细阅读说明书或用户使用手册。
如属乙方使用、保养不当或擅自改装、装潢造成的质量问题，由乙方自行承担全部责任，无权索赔。
7.乙方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应当到甲方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。
在保修期内经五次以上(含五次)修理，车辆的安全性、实用性和舒适性仍达不到出厂检验标准的，或者在60日内(国内无库存的进口零件进货在途时间不计在内，下同)未能修复，甲方应当负责换车或退车还款(扣除折旧)。
8.保修期中，乙方所购车辆出现质量故障，在30日内未能修复影响乙方正常使用的，每延期一日按照车辆价款的1‰的标准赔偿乙方因延误使用该车辆造成的损失。
9.经国家授权的汽车检验机构认定或生产厂自认，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。
若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
10.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复或补偿损失或减少价款的违约责任。
11.乙方所购车辆如属生产厂公布的汽车召回范围，乙方应当按照生产厂公布的具体要求办理交涉。
12.违约金、赔偿金应如期支付，不按期支付的，按银行迟延付款的规定加倍支付利息。
第九条解决争议的方法
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。
协商不能解决或调解不成的，选定下面第
种方式解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十条其他
1.双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。
2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。
本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。
第十一条生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，具有同等效力。
其中甲、乙双方各执壹份。
出卖人(签章)：_____________ 买受人(签章)：____________
委托代理人：_______________ 委托代理人：______________
______年______月______日 ______年______月______日
汽车买卖协议书（个人） 篇6
甲方(销售方)：
乙方(买受方)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，就汽车买卖事宜，订立本合同。
第一条 交易汽车基本信息及配置
第二条 质量标准
甲方出售的车辆，质量应当符合出厂时的国家标准，且不低于生产者出厂检验标准，是国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品。
第三条 价款
车辆价格每台 元(人民币)，大写 。
数量 台，总计 元(人民币)，大写 。
第四条 支付方式
双方同意按照以下第 种方式支付车辆价款：
1.签署本合同时，支付全部车价款 元(人民币)，大写 。
2.签署本合同时，首付全部车价款的 %，即 元，大写 ;余款 元(人民币)，大写 ，于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。
乙方应当将车价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号(收款人 ： 开户行： 银行账号： )，不得将车价款付给甲方销售人员。
第五条 交付与验收
1.交车方式：□甲方送车上门 □乙方自提
□其他 。
2.交车地点： 。
3.交车日期： 年 月 日前。
4.交车时里程表显示数应符合国家标准，不大于 公里。
5.甲方交付车辆时应提供：(1)销售发票;(2)车辆使用说明书或用户使用手册;(3)质量服务卡或三包凭证、维修保养手册等随车文件。交付车辆后 日内，提供(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单。
6.车辆交付时应当场验收。甲方应配合乙方对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》(详见本合同附件)。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录;对确属质量问题且符合相关规定的，乙方有权要求更换车辆，更换车辆的费用由甲方承担。
7.甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。
第六条 双方的义务
1.甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及相关技术标准，对其所出售的车辆承担质量保证责任和“三包”责任。
2.甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车，应当事先向乙方作出书面说明。
3.乙方应当按照合同约定的时间、方式付款和提取所购车辆。
4.乙方应为《机动车行驶证》登记的车辆所有人。
第七条 违约责任与合同解除
1.甲方逾期交付车辆的，应每天按乙方已交付车款的万分之 向乙方支付违约金;逾期交付车辆超过 天的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还已交车款并按车辆价款的万分之 支付违约金。
2.乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的万分之 向甲方支付违约金;逾期付款超过 天的，甲方有权解除本合同，要求乙方按车辆价款的万分之 支付违约金。
3.一方无正当理由单方解除合同的，应按 的标准向对方支付违约金。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。
第八条 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条 争议解决方式
本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门投诉;协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，双方可选择以下第 种方式处理：
1.提交 仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
第十条 其他
第十一条 未尽事宜
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)： 乙方(签字或盖章)：
住 所： 住 所(址)：
邮 编： 邮 编：
营业执照号码： 身份证号
法定代表人： 组织机构代码：
电 话： 联系电话：
联 系 人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
附件
车辆验收交接书
甲方(销售方)：
乙方(买受方)：
年 月 日，甲、乙双方在 对 进行验收与交接，双方确认：
1.甲方交付给乙方的汽车品牌及型号为： ，生产日期为 年 月 日，发动机号 ，车辆识别代码 ,合格证号 ，进口证明书号 ，商检单号 。
2.随车文件清单如下(已交接的打“√”，未交接的打“○”，不需要的打“×”)：
(1)机动车销售统一发票 □(6)合格证 □
(2)产品使用说明书 □(7)三包凭证 □
(3)维修保养手册 □(8)修理者网点名册 □
(4)购置税凭证 □(9)临时牌照 □
(5)验车标志 □(10)其他 □
3.下列车辆项目完好无损打“√”，反之打“×”，未配备打“○”。
(1)漆面 (10)水箱 (19)倒车雷达 (28)MP3
(2)内饰 (11)前/后桥 (20)仪表盘 (29)收放机
(3)轮胎 (12)离合器 (21)灯光 (30)后备箱
(4)发动机 (13)雨刮器 (22)反光镜 (31)随车工具
(5)变速箱 (14)门窗 (23)点烟器 (32)千斤顶
(6)转向系统 (15)玻璃 (24)电子时钟 (33)警示牌
(7)制动系统 (16)电动天窗 (25)安全带 (34)备胎
(8)点火系统 (17)空调 (26)电动电线 (35)
(9)悬架系统 (18)导航 (27)CD/DVD (36)
4.摇控器 个，车钥匙(卡) 把。
5.里程表显示数： 公里。
6.其他验收交接事项及说明：
本验收交接书一式两份，甲、乙方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方盖章： 乙方签字或盖章：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
汽车买卖协议书（个人） 篇7
甲方(卖方原车主)： 身份证号：现住址： 联系电话：
乙方(买方新车主)： 身份证号：现住址： 联系电话：
一、车辆基本情况
车牌号： 厂牌型号： 初次入户时间： 年 月 发动机号码： 车架号码： 颜色： 甲方承诺：该车辆来源合法，无非法改造、改装;无遗留经济抵押(银行按揭);无未处理交通肇事和违章，所有证件资料税费真实完备，符合法定过户条件。
二、车辆具有以下证件和附件(打√或×，)：
行驶证正副本 购置税本 养路费 车船使用税 机动车登记证书 钥匙 套 必需项目 备胎 随车工具 说明书保养手册 保险单卡发票 其他：
三、车辆价格和付款交接
1.车辆成交价格：人民币(大写)：元整(￥元)，此价格包含：养路费、随车保险、车辆过户费用、保险过户费用。 注： 养路费时间至：年 月 日 保险时间至：年 月 日
2.车辆付款方式：乙方一次性现金支付甲方人民币(大写)：元整(￥元)乙方将购车款贰万陆千元一次性划入甲方账户，甲方确认收到全额车款后，如过户不成，甲方全额划还车款，本协议不再生效。
3.车辆过户后在续办保险过户时，甲方予以协助。
4.车辆在过户的车管所交接。
四、如过户不成，由过错方承担对方的误工费.交通费等经济损失。如有其他未尽事宜，按甲乙双方的协议补充条款履行。
五、履行中如有争议，双方友好协商解决，如协商不成，由车辆过户地仲裁机构仲裁解决。
六、本协议经甲乙双方签字生效，有效期至办结车辆过户日止。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，递交过户车管所一份。
甲方： (签字)：乙方： (签字)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
汽车买卖协议书（个人） 篇8
甲方：身份证号：
现住址：联系电话：
乙方：身份证号：
现住址：联系电话：
一、车辆基本情况
车牌号：厂牌型号：初次入户时间：年月发动机号码：车架号码：颜色：甲方承诺：该车辆来源合法，无非法改造、改装;无遗留经济抵押;无未处理交通肇事和违章，所有证件资料税费真实完备，符合法定过户条件。
二、车辆具有以下证件和附件：
行驶证正副本购置税本养路费车船使用税机动车登记证书钥匙套必需项目备胎随车工具说明书保养手册保险单卡发票其他：
三、车辆价格和付款交接
1.车辆成交价格：人民币：贰万陆千元整，此价格包含：养路费、随车保险、车辆过户费用、保险过户费用。注：养路费时间至：______年____月____日保险时间至：______年____月____日
2.车辆付款方式：乙方一次性现金支付甲方人民币：贰万陆千元整
乙方将购车款贰万陆千元一次性划入甲方账户，甲方确认收到全额车款后，如过户不成，甲方全额划还车款，本协议不再生效。
3.车辆过户后在续办保险过户时，甲方予以协助。
4.车辆在过户的车管所交接。
四、如过户不成，由过错方承担对方的误工费.交通费等经济损失。如有其他未尽事宜，按甲乙双方的协议补充条款履行。
五、履行中如有争议，双方友好协商解决，如协商不成，由车辆过户
地仲裁机构仲裁解决。
六、本协议经甲乙双方签字生效，有效期至办结车辆过户日止。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，递交过户车管所一份。
甲方：乙方：
日期：______年____月____日日期：______年____月____日
汽车买卖协议书（个人） 篇9
甲方(卖方)：
地址：
法定代表人：
单位代码证号或自然人身份证号码：
委托代理人：
联系电话：
乙方(买方)：
地址：
法定代表人：
单位代码证号或自然人身份证号码：
委托代理人：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定，买卖双方经友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上就二手车买卖事宜签订本合同。
第一条车辆基本情况
1.车辆基本信息
品牌型号：
车牌号码：
车辆类型：
车身颜色：
发动机号：
车辆识别号码：
表征里程： 万公里;
使用性质：□家庭用车□公务用车□营运用车□其他;
2.车辆相关凭证
登记证号：
初次登记日期： 年 月 日
3.车辆配置
燃料：
排量/缸径：
缸数：
发动机功率：
气囊：
驱动方式：
排放标准：
变速器形式：
车辆价款及车辆转移登记手续费
本车价款为人民币：元(小写：元)。
车辆转移登记手续费(包含税费)为人民币：元(小写：元)。
2、支付时间、方式
买方应于卖方交付车辆时当场向卖方或双方共同委托的第三方支付车辆价款的%，余款应于登记机关受理车辆转移登记资料后日内支付。
(采用分期付款方式的可另行约定)
车辆转移登记手续费由方承担。
方应于本合同签订之日起个工作日内，将车辆转移登记手续费支付给双方约定的车辆转移登记手续办理方。
定金
买方应于本合同签订时，向卖方或双方共同委托的第三方支付车辆价款的%(≤20%)人民币元(小写：元)作为定金。
定金可以抵作车辆价款。
买方交付定金后，不履行合同约定义务导致交易不成的，无权要求返还定金;卖方收受定金后，不履行合同约定义务导致交易不成的，应当双倍返还定金。
第四条车辆转移登记、车辆交付及风险负担
1、卖方应于本合同签订之日起个工作日内，应向买方或双方共同委托的第三方提供有关证件、资料的原件及复印件，协助买方或双方共同委托的第三方办理车辆转移登记手续(包括保险、养路费等移转手续)。
2、卖方应于本合同签订后日内向买方交付车辆及本合同第一条第2款所列相关凭证。
如是委托第三方代为办理车辆车辆转移登记手续的，买卖双方应与第三方约定，该第三方应于交易车辆的车辆转移登记、转籍手续办理完成的当日向买方交付相关凭证。
3、车辆毁损、灭失的风险，在车辆交付给买方之前，由卖方承担;在车辆交付给买方之后，由买方承担。
但因买方原因致使车辆不能按照约定的期限交付，买方应自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
本条所指风险负担是指交易的二手车辆因不可归责于买卖双方当事人的事由，发生毁损灭失的损失应由哪一方负担。
4、车辆发生交通事故、交通违法等造成的经济损失以及产生的车辆维修费用自买方提车之时起，由买方承担。
但是提车之前产生的交通事故、交通违法等造成的经济损失以及产生的车辆维修费用由卖方承担。
第五条买卖双方的权利和义务
1、买方应当按照约定支付价款，卖方应当按照约定向买方交付车辆及相关凭证。
2、卖方应当保证合法享有车辆的所有权或处分权，同时卖方还应当保证其向买方出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
3、卖方应向买方充分披露车辆的质量状况，包括车辆事故情况、车辆损伤情况、车辆修理情况等。
卖方属二手车经销企业的，应向买方提供质量保证及售后服务承诺，并提供售后服务清单，不得擅自增加未经买方同意的服务项目。
4、卖方属二手车经销企业的，在将二手车销售给买方之前必须对车辆进行检测和整备，使车辆能够达到安全使用要求。
5、卖方属二手车经销企业的，如果车辆使用年限在3年以内或行驶里程在6万公里以内的车辆(以先到者为准，营运车除外)，应向用户提供不少于3个月或5000公里(以先到者为准)的质量保证。
质量保证范围为发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、悬挂系统等。
6、卖方的车辆如属退出营运的营运车辆，应将车辆上的营运设施和营运标示清除。
7、买方应于车辆交付前就卖方披露的车辆状况进行查验、确认。
第六条合同的解除
有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
1、当事人就解除合同协商一致;
2、因不可抗力致使合同目的无法实现;
3、在合同履行之前，买卖当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;
4、买卖当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
5、买卖当事人一方迟延履行主要义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的。
合同解除不影响当事人要求赔偿损失的权利。
第七条违约责任
1、卖方向买方提供的车辆如果存在权利瑕疵或者质量故障，买方有权要求卖方赔偿因此而造成的损失。
2、卖方违反本合同第五条第3款规定的义务，故意隐瞒或者虚假陈述车辆质量状况，买方有权解除合同，并要求卖方赔偿因此而造成的损失。
3、卖方未按合同的约定交付车辆及其相关凭证的，逾期每日按本车价款总额的%向买方支付违约金。
卖方迟延履行，经买方催告后日内仍不履行的，买方有权解除合同，并有权要求卖方赔偿损失。
4、买方未按照合同约定支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额%向卖方支付违约金。
买方迟延履行，经卖方催告后日内仍不履行的，卖方有权解除合同，并有权要求买方赔偿损失。
5、因卖方原因致使车辆不能办理车辆转移登记、转籍手续的，买方有权要求解除合同，并有权要求卖方赔偿因此而造成的损失。
6、因买方原因致使车辆不能办理车辆转移登记、转籍手续的，卖方有权要求解除合同，并有权要求买方赔偿因此而造成的损失。
7、有关违约的其他约定：
合同争议的解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列
第--种方式解决：
1、向深圳仲裁委员会申请仲裁;
2、向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁;
3、向人民法院起诉。
第九条其他约定
第十条合同生效
本合同一式份，自双方当事人签字或盖章之日起生效。
买方(签章)： 卖方(签章)：
签订地点： 签订地点：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
汽车买卖协议书（个人） 篇10
卖方：
买方：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自_____年_____月_____日 至_____年_____月_____日。
最近一次年检时间：_____年_____月_____日。
行驶公里数：25万公里。
车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)11万元;大写 十一万元整 。
买方应于20__年9月 1 日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限31日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
卖方(章) 买方(章)：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
汽车买卖协议书（个人） 篇11
买方：——————————
卖方：——————————
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：————
号牌号码：————
厂牌型号：————
初次登记日期：————
发动机号：————
车架号：————
养路费缴付有效期自————年——月——日 至————年——月——日。
最近一次年检时间：————年——月。
行驶公里数：——万公里。
车辆使用性质：( )客运、( )货运、(是 )出租、( )租赁、( )非营运、( )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)——万元;大写 ——万元整 。
买方应于————年——月——日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签后即生效。
卖方：———— 买方：————
————年——月——日 ———— 年——月——日
汽车买卖协议书（个人） 篇12
甲方：
身份证号/公司登记号：
通讯地址：
乙方：
营地地址：
甲方现就其所购汽车(品牌： ，机动车销售统一发票号： ;车辆识别代号： )按中华人民共和国相关法律法规的规定，自愿委托乙方办理以下事项(在以下□中打“√”确认)，并同意对相应代办事项承担相应的法律责任。
经双方友好协商达成一致意见，签订本协议
一、甲方委托乙方办理机动车注册登记手续：
1.包含事项：乙方代为缴交车辆购置税、验车、向车管所提交上牌资料、办理选号资料、办理入户其他资料。
2.甲方应向乙方支付：车辆购置税人民币(￥ )
3.甲方应及时向乙方提供办理登记手续所需的真实、合法、有效的相关材料。
4.在办理手续中，如发生交通事故、意外事件、侵权等原因致使车辆损失的，按交通、保险、侵权等法律法规的规定处理，因不可归责于乙方的事由造成甲方损失的，乙方不承担赔偿责任。
5.甲方清楚并遵守车管所关于车牌号的相关规则，乙方不必对车辆牌号结果负责。
二、甲方选择按揭贷款购车，乙方协助甲方办理贷款购车相关手续：
1.包含事项：根据甲方的资质，向乙方推荐贷款金融机构及其产品;协助甲方收集和填写贷款所需的资料;贷款申请获批后，协助甲方联络贷款金融机构签约;协助甲方办理所购车辆抵押登记手续。
2.甲方应向乙方支付服务费为人民币(￥ );
3.甲方应及时向乙方提供真实、合法、有效的证件、证明、凭证及其他必要的资料，并独自对所提供资料的真实性、合法性承担相应责任;
4.乙方仅协助甲方与贷款单位办理购车贷款手续，因贷款产品的选择，以及贷款合同的签订、履行产生的相关权利义务由甲方自行享受并承担;甲方贷款申请成功与否及贷款发放时间由贷款金融机构决定，甲方依法选择退、换车产生的贷款或还款的相关事项由甲方自行处理并承担费用，与乙方无关。
三、甲方委托乙方代为购买汽车保险：
1.甲方委托乙方代为向(保险公司)购买汽车保险，保险时间为 年，包含险(投保时间、险种及相关条款具体以保险公司出具的保险合同为准)。
2.甲方应向乙方支付保险费人民币(￥ )，该费用已包含甲方应向保险公司支付的相应险种的保险费及保险服务费。
3.甲方应及时向乙方提供办理购买保险所需的真实、合法、有效的相关材料。
4.甲方知晓并确认，相关保险产品的选择为甲方自愿选择，乙方仅协助甲方向保险公司购买保险，相关保险合同的履行及权利义务承担均有甲方自行享有、承担，乙方不承担责任。
四、甲方委托乙方代为购买及加装以下汽车精品及配件
五、以上费用总计为人民币(￥ )，甲方应在本协议签订当天支付给乙方。
六、双方在合同履约及车辆使用中发生争议，应以合法、适当的方式解决，任何一方不得采取侵害对方人身财产权利、干扰正常秩序、损害经营品牌、贬损商誉信誉及社会公共安全等侵权行为，否则对方有权依法追究或者请求司法机关追究侵权人的法律责任。在履行过程中发生争议应当协商解决，协商不成，由乙方所在地有管辖权的人民法院裁决。
七、本补充协议一式三份，甲方执壹份，乙方执贰份。自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
汽车买卖协议书（个人） 篇13
小轿车汽车买卖协议书
卖方：
买方：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。
最近一次年检时间：20__年8月。
行驶公里数：25万公里。
车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)11万元;大写 十一万元整 。
买方应于20__年9月 1 日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的
一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标
准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限31日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
卖方(章) 买方(章)：
地址：
汽车买卖协议书（个人） 篇14
身份证号码：
乙方(买方)：
身份证号码：
电话号码：
电话号码：根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，在买卖双方协商一致的基础上签定本合同。
第一条：车辆基本情况车牌号码：
车架号码：
发动机号码：
车身颜色：
车辆品牌：
第二条：车辆手续情况机动车登记证书、机动车行驶证、环保检验合格标志副本、机动车交通事故责任强制保险单、原车主身份证复印件、车钥匙。
第三条：车辆成交价格本车价款为人民币：
元整(小写：元)。
支付方式：一次性付清。
第四条：车辆过户事宜甲方提供过户手续，乙方办理过户，一切费用由乙方承担。
(甲方不能以没时间为由拖延乙方办理过户)。
第五条：车辆违章处理在车辆交付乙方之前年月日时分发生的所有交通事故、违章、罚款均由甲方负责处理。
在车辆交付乙方之后所发生的所有违章及一切事宜由乙方自行处理。
备注：因为双方交易车辆为旧机动车辆，所以双方签定协议时均对车身状况及发动机、变速箱工作状况表示认同，甲方不负责以后车况孬好及维修。
本合同一式两份，经甲乙双方签字之时起生效。甲方(卖方)签名及手印：
乙方(买方)签名及手印：
年月日
汽车买卖协议书（个人） 篇15
卖方：_____买方人：_____
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条 甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。
第二条 后记轿车的买卖总金额为人民币 x x 元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
( ) 本日(订约日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申请过户的同时支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付x x元，乙方应于过户时，将相当于上述期满金额的支票汇出交付。
第三条 甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：
前条第(3)项的支票于过户的同一日支付。
第四条 办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条 乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的分期付款，则必须将余款一次付清。
第六条 甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于交付日后三个月以内，往后即不负一切责任。
第七条 后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
第八条 丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。
本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
卖方(甲方)：_____住址：_____身份证统一号码：_____
买方(乙方)：_____住址：_____身份证统一号码：_____
见证人(丙方)：_____住址：_____身份证统一号码：_____
汽车买卖协议书（个人） 篇16
甲方(出卖人)：
国籍：
性别：
出生年月日：
住所(址)：
邮编：
营业执照号码：
法定代表人：
电话：
证件类型：身份证居住证护照永久居留证营业执照
证件号码：
委托代理人：
委托代理人：
身份证号码：
住所(址)：
联系电话：
乙方(买受人)：
国籍：
性别：
出生年月日：
住所(址)：
邮编：
营业执照号码：
法定代表人：
电话：
证件类型：身份证居住证护照永久居留证营业执照
证件号码：
委托代理人：
身份证号码：
住所(址)：
联系电话：
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条标的
汽车品牌及型号
规格：生产国别或生产地：生产厂名称：首选颜色：
次选颜色：
第二条数量与价款
车辆单价：元，大写。数量：台。车辆总价：元，大写。
运费元，由方承担。出库费元，由方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务协议(见附件二)，乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。
第三条付款方式
乙方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币元，大写。
2、汽车消费贷款方式：
2.1签署本合同时，首付全部车价款的%，计人民币元，大写。
2.2余款计人民币元，大写，于年月日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
(1)乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。
(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
3、分期付款方式：
3.1签署本合同时，支付全部车价款的%，计人民币元，大写。
3.2年月日前支付全部车价款的，计人民币元，大写。
3.3年月日前支付最后一期车价款，计人民币元，大写。
第四条质量
1、甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监督检验中心(上海)的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间： 年 月 日前。
2、提车方式：乙方自提甲方送车上门
3、交车地点：
4、交车时里程表记录小于：(1)100公里(2)公里以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
(1)销售发票。
(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。
(3)质量服务卡或保修手册。
(4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。
(5)随车工具及备件清单。
6、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书(见附件一)，即为该车辆正式交付。
8、车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条不可抗力
1、任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条关于修理、更换、退货的约定
1、关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
2、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
4、在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
5、按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
6、非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
7、由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
8、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
9、生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第八条违约责任
1、乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的支付违约金。
2、甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的支付违约金。
3、甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
4、因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5、经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第九条双方特别约定：
第十条解决争议的方法
1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面种方式解决(不选定的划除)：a、申请仲裁。b、依法起诉。
2、双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：
a、上海仲裁委员会
b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会
c、仲裁委员会
3、双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：a、车辆交接地人民法院b、甲方住所地人民法院c、乙方住所地人民法院d、人民法院
第十一条其他
1、双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3、在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。
4、本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
5、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人/代理人签字： 法定代表人/代理人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
汽车买卖协议书（个人） 篇17
出卖人：
合同编号：
买受人：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、声明：在签订本合同前，出卖人已向买受人介绍了合同项下车辆的基本情况。买受人已对合同项下的车辆品牌、规格型号、技术参数和性能等充分了解，并且对合同条款及其含义清楚。
二、标的物、数量及价款：
车辆品牌车辆名称车辆型号单位单价(元) /台数量
本合同项下车辆价款总额为人民币________________元(人民币大写：__________)。
底盘参数采购方式及底盘采购号
底盘型号 车型代码
发动机 变速箱
驾驶室型号 驾驶室颜色
轴 距 车 桥
轮 胎 大梁宽度
其他标配
选装配置
专用部分参数
厢体内部尺寸长宽高mm厢体结构
厢体板厚要求mm附梁结构
油缸厂家直径 举升型式
后门样式 厢体颜色前立柱喷“柳州运力”字样。
其他配置
三、质量要求：本合同项下车辆质量执行中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司企业标准，无企业标准的执行国家行业规定的标准。
四、产品三包服务规定：出卖人对车辆质量及售后服务负责的条件和期限按照随车交付买受人的《产品保修卡》的规定执行。其中三包服务规定：1、底盘部份按底盘生产厂服务手册规定执行，并由底盘生产厂服务站负责。2、专用部份按中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司规定执行。
五.交付
1、交付时间：
2、交付地点： 省(自治区) 市 区 路(街)
3、交付方式：
①、□出卖人送车。
②、□底盘生产厂送车。
③、□自提。
4、送车费用：
5、接车单位(全称)
6、接车联系人及电话：
买受人应在交付时当场对车辆进行验收，如有异议应于当日书面提出。验收合格后，双方办理交付手续;车辆毁损、灭失的风险自交付之后由买受人承担。
六、保证金：本合同签订当日买受人应向出卖人预付保证金(人民币)：￥___________元，大写：_______________元整。
出卖人交车后，保证金抵作车款。
七、结算方式：
a □买受人在车辆验收合格后一次性现汇(现金，电汇，现金支票，转账支票，银行汇票等)支付剩余货款。
b □买受人在车辆验收合格一次性现汇(现金，电汇，现金支票，转账支票，银行汇票等)支付剩余货款后提车。
C □买受人在车辆验收合格后 7 日内一次性现汇(现金，电汇，现金支票，转账支票，银行汇票等)支付剩余货款。
d □甲方将监控车送达乙方指定地点后,自送达之日起90天期满，乙方必须无条件付款买断。
e、□按年度协议执行。
f □其他：以三个月或六个月银行承兑汇票支付车款的按同期银行利率加收贴息费用。
八、解除合同约定：买受人与出卖人签订《汽车买卖合同》后不得解除合同，如遇特殊情况确需解除合同，需在签订《汽车买卖合同》后三日内提出，经出卖人同意后可以解除《汽车买卖合同》，但买受人应当赔偿因解除《汽车买卖合同》给出卖人造成的实际损失。
九、合同变更：买受人与出卖人签订《汽车买卖合同》后，如遇特殊情况确需对《汽车买卖合同》中所订购的底盘配置和专用部分做局部变更时，需在签订《汽车买卖合同》后三日内向出卖人提出书面合同变更申请，经出卖人同意后可以进行合同变更。但对已下单排产的《汽车买卖合同》和经过特殊订单评审的《汽车买卖合同》不允许变更。对因买受人提出合同变更发生的费用由买受人承担，由于变更造成出卖人延期交货则出卖人不承担相应责任。
十、客户信息反馈：为向终端客户提供及时有效的售后服务，买受人须在车辆实现销售后(即卖给最终客户后)2日内，向出卖人提供真实有效的档案资料(包括：销售发票复印件或单位组织机构代码证、客户身份证复印件)，车辆行驶证复印件需在行驶证发证之日起15日内提供。如逾期提供、不能提供或提供虚假无效的客户档案资料的 ，出卖人将取消买受人所享受的相关价格返点政策。
十一、违约责任：
1、买受人所订购的车辆因底盘资源出现一度紧张(非出卖人所掌控)而造成出卖人出现延迟交货不长于15个工作日时，买受人表示理解，不追究出卖人的相关责任。如果再逾期超过15日，则买受人有权决定继续履行合同或就未履行的部分解除合同。买受人对再次逾期期满后仍未履行部分提出解除合同时，出卖人应将买受人预先支付的保证金退还买受人且出卖人应当向买受人支付已付保证金的利息用以承担违约责任，保证金利息的计算方法为：自买受人因出卖人再次逾期期满而向出卖人提交解除合同书面申请次日起至合同正式解除之日止。(如买受人提交书面解除合同申请的次日为国家法定节假日和周休日则不在计算之日。)以同期中国人民银行一年期货款基准利率为准计算。
2、买受人未按合同约定时间支付出卖人货款，逾期超过7日的则出卖人有权于逾期次日起向买受人按照同期中国人民银行贷款基准利率计算利息外，同时按照未付合同价款收取买受人0.5‰/日的违约金。
3、买受人出现以下任一情形，出卖人有权解除合同并无需通知买受人，不向买受人承担任何责任，出卖人有权扣除买受人的预付保证金作为违约金并要求买受人承担因此给出卖人造成的损失：a、未完全按照合同约定的时间、金额支付货款的;b、车辆送达买受方指定地点后超过本合同第五条规定期限15日不进行验收提车的;c、车辆入库后因买受人原因超过30天未提车的;d、不履行本合同的约定义务或履行合同义务不符合约定的。
十二、所有权保留：在买受人全额支付本合同项下车辆的总价款之前，本合同项下车辆的所有权属于出卖人。
十三、免责条款：由于自然灾害等不可抗力原因造成出卖人不能履行合同的，出卖人不负有违约责任。
十四、争议解决：本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不成双方均有权向出卖人所在地人民法院提起诉讼。
十五、生效条款：本合同壹式贰份，双方各执壹份;自双方签字盖章且出卖人收到预付保证金之日起生。
十六、其它约定：对于采用柳汽底盘的整车，买受人应遵守东风柳州汽车有限公司关于《广西区域销售和专销管理办法的管理办法》之规定，否则因此造成出卖人损失的，由买受人承担相应责任。
出卖人(盖章)中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司买受人(盖章)
地址柳州市新兴工业园乐业路12号地址
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
电 话 电 话
传 真 传 真
开户银行 开户银行
帐 号 帐 号
汽车买卖协议书（个人） 篇18
甲方(销售方)： 乙方(买受方)：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，就汽车买卖事宜，订立本合同。
第一条 交易汽车基本信息及配置
第二条 质量标准 甲方出售的车辆，质量应当符合出厂时的国家标准，且不低于生产者出厂检验标准，是国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品。
第三条 价款
车辆价格每台 元(人民币)，大写 。 数量 台，总计 元(人民币)，大写 。
第四条 支付方式 双方同意按照以下第 种方式支付车辆价款：
1.签署本合同时，支付全部车价款 元(人民币)，大写 。
2.签署本合同时，首付全部车价款的 %，即 元，大写 ;余款 元(人民币)，大写 ，于 年 月 日前付清。
3.分期付款 。
4.其他 。 乙方应当将车价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号(收款人 ： 开户行： 银行账号： )，不得将车价款付给甲方销售人员。
第五条 交付与验收
1.交车方式：□甲方送车上门 □乙方自提
其他 。
2.交车地点： 。
3.交车日期： 年 月 日前。
4.交车时里程表显示数应符合国家标准，不大于 公里。
5.甲方交付车辆时应提供：(1)销售发票;(2)车辆使用说明书或用户使用手册;(3)质量服务卡或三包凭证、维修保养手册等随车文件。交付车辆后 日内，提供(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单。
6.车辆交付时应当场验收。甲方应配合乙方对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》(详见本合同附件)。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录;对确属质量问题且符合相关规定的，乙方有权要求更换车辆，更换车辆的费用由甲方承担。
7.甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。
第六条 双方的义务
1.甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及相关技术标准，对其所出售的车辆承担质量保证责任和“三包”责任。
2.甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车，应当事先向乙方作出书面说明。
3.乙方应当按照合同约定的时间、方式付款和提取所购车辆。
4.乙方应为《机动车行驶证》登记的车辆所有人。
第七条 违约责任与合同解除
1.甲方逾期交付车辆的，应每天按乙方已交付车款的万分之 向乙方支付违约金;逾期交付车辆超过 天的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还已交车款并按车辆价款的万分之 支付违约金。
2.乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的万分之 向甲方支付违约金;逾期付款超过 天的，甲方有权解除本合同，要求乙方按车辆价款的万分之 支付违约金。
3.一方无正当理由单方解除合同的，应按 的标准向对方支付违约金。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。
第八条 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条 争议解决方式
本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门投诉;协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，双方可选择以下第 种方式处理：
1.提交 仲裁委员会仲裁;
2.向人民法院起诉。
第十条 其他 第十一条 未尽事宜
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章)： 乙方(签字或盖章)： 住 所： 住 所(址)： 邮 编： 邮 编： 营业执照号码： 身份证号
法定代表人： 组织机构代码： 电 话： 联系电话： 联 系 人： 委托代理人： 电 话： 电 话：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
汽车买卖协议书（个人） 篇19
合同编号：
出卖人(甲方)： 买受人(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车买卖的有关事宜协商订立本合同。
第一条 汽车名称、数量及价款
第二条 质量
1、甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准、没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术标准，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。
2、甲方出售的车辆，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。
3、双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律规定或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据;需要进行鉴定的，依具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担;经鉴定无法明确责任的，由双方分担。
第三条 定金(可选填)
乙方在年月日前，向甲方交付全车款的%(此比例不得超过全车款的20%)作为定金;甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金;因甲方违约导致合同解除的甲方应双倍返还定金。
第四条 付款方式
乙方于本合同签订之前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。 乙方选择按第种方式，如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：□签订本合同时/□年月日前，支付全部车价款。
2、分期付款方式：
签订本合同时/□年月日前，支付全部车价款的%，计人民币元，大写。
年月日前，支付全部车价款的%，计人民币 元，大写。 年月日前，支付余款，计人民币元，大写 3、贷款方式：见《贷款合同》。
第五条 交车时间与地点、交付及验收方式 1、交货时间：年月日前。
2、交车方式：乙方自提□;甲方送车上门□;货交承运人□。 3、交车地点：。
4、甲方交付车辆时应同时提供：
(1)销售发票;(2)(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单;(3)质量服务卡或保修手册(中文);(5)随车工具及备件清单;(6)。 5、甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆;对于车辆的配臵等与广告宣传有出入的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。
6、甲方将车辆交由乙方实际支配下并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书(见附件)，即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。
第六条 售后服务
1、车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2、甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。
4、生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。
5、本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。
6、生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的正式承诺执行。
第七条 违约责任
1、甲方未按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的%支付违约金或适用定金条款。
2、乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。
3、经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿，乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。
4、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。
5、乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向甲方支付违约金，超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于未交车款的%支付违约金或适用定金条款。
6、一方无正当理由单方解除合同的，应按的标准向对方支付违约金或适用定金条款。
第八条 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第九条 其他约定
未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件及甲方的宣传材料、广告、公开承诺等均为本合同的组成部分。
其他约定：
第十条 解决争议的办法
本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决，协商或调解不成的，按下列第种方式解决;
(一)向人民法院提起诉讼;
(二)提交仲裁委员会仲裁
甲方：乙方：年月日：
汽车买卖协议书（个人） 篇20
甲方（出卖人）：_________________
乙方（买受人）：_________________
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条品牌名称、型号、颜色、数量、金额
品牌名称：___________
型号规格：__________
颜色：______________
甲方赠送配置：________
乙方选购配置：____________
数量：_________（台）
车辆单价：________（元）
车辆总价：_________（元）
第二条质量要求、技术标准
（一）甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合青岛市人民政府关于尾气排放的标准。
（二）甲方向乙方出售的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
（三）双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第三条付款方式
签署本合同时，甲方收取乙方定金________元，如乙方不履行约定则无权要求返还定金，甲方不履行约定的按法律规定应当双倍返还定金。定金可抵车款，但定金数额不得超过车款总额的______%.
经甲、乙双方协商，乙方选择下述第______种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方：
（一）一次性付款方式____________年______月______日前，支付全部车款，计人民币____________元，大写：__________________.
（二）汽车消费贷款方式
1、________年________月________日前，首付全部车款的_____%，计人民币________________元，大写：_____________________.
2、余款计人民币________元，大写________________________，于________年________月________日前支付。乙方可通过双方共同确定的金融机构办理汽车消费贷款支付余款。
但如因乙方原因造成以下情况，视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任：（1）乙方未能在以上规定时间内办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）；（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
（三）分期付款方式
1、________年________月________日前，支付全部车款的______%，计人民币__________元，大写：________________________.
2、________年________月________日前，支付全部车款的______%，计人民币__________元，大写：________________________.
3、________年________月________日前，支付最后一期车款，计人民币________________元，大写：________________________.
第四条交车时间、地点及提车方式
（一）交车时间：________年________月________日前。
（二）交车地点：________________________.
（三）提车方式：乙方自提□甲方送车上门□经双方验收，签订车辆交接书。
第五条车辆交付及验收方式
（一）车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出。
（二）乙方验收车辆无误后，甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
（三）自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条违约责任
（一）一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款____%的标准向对方支付违约金。迟延超过一个月的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿损失。一方难以履行合同的，可依法办理提存。
（二）在______年______月______日前，甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
（三）经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，甲方可依据国家关于召回的法律法规协助汽车制造商主动召回有问题的车辆；由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，乙方可向汽车制造商要求赔偿，也可向甲方要求赔偿。如乙方选择向汽车制造商赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方对该车有特殊的使用要求时，应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。
第七条不可抗力
（一）任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
（二）遇有不可抗力的一方，应在______日内将事件的情况以书面形式（含传真、电子邮件、手机短信等形式）通知另一方，并在事件发生后______日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第八条解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，也可向有关部门申请调解，协商或者调解不成时约定采取下列第______种方式解决：
（一）向____________仲裁委员会申请仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
第九条双方特别约定
经双方协商，甲方为乙方：（一）代办保险□（二）代办按揭□（三）代办上牌服务□代办上述服务双方另行签订委托服务协议书。
第十条其他
（一）双方地址、电话若有改变，应在变更之日起______日内书面通知对方，因一方迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。
（二）本合同的未尽事宜及需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
（三）本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
（四）其他约定条款：_______________________.
第十一条合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式______份，双方各执______份。送______份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
住所：_______________________住所：__________________________
证照种类及号码：_____________证照种类及号码：________________
代理人：_____________________代理人：________________________
联系电话：___________________联系电话：______________________
签约日期：____________________签约地点：_____________________
汽车买卖协议书（个人） 篇21
卖方(以下简称甲方)： 买方(以下简称乙方)： 甲方身份证号：乙方身份证号： 甲方联系电话： 乙方联系电话： 甲方现将一台车牌号 发动机号 ， 色的车卖给乙方。
甲、乙双方本着友好的心情经协商达成以下协议：
1、双方以现金形式交易，车款一次性付清。
2、此车从日时以前的交通事故由甲方负责，与乙方无关。
3、此车从日时以后的一切事情由乙方自己负责，与甲方无关。
4、乙方对甲方的此车手续、车况、外观、内饰等认可后签字。
5、车辆交付后，出现任何故障、损坏与甲方无关，由乙方自己负责。
6、此协议一式两份，双方各执一份为凭，双方签字后永不反悔，并具有法律效力。
特别约定：
甲方签字： 乙方签字：
现在住址： 现在住址：
年 月 日
汽车买卖协议书（个人） 篇22
合同编号：________
出卖人（甲方）：________
买受人（乙方）：________
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖的有关事宜，订立本合同。
第一条汽车名称、数量及价款汽车品牌型号生产厂商产地发动机号合格证号，车架号海关单号商检单号配置（标准配置/选用配置）车身颜色内饰颜色单价（人民币）
数量：________
总价（人民币）：________
备注：________
第二条定金条款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全车款的_______%（此比例不得超过全车款的20%），甲方交货后，定金抵作车款。乙方违约导致合同解除的，无权要求返还定金；甲方违约导致合同解除的，应双倍返还定金。
第三条付款方式
乙方选择下述第_____种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币____________元，大写_________________元。
2、分期付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款的___%，计人民币__________元，大写___________元。
___年___月___日前支付全部车价款的___%，计人民币__________元，大写___________元。
___年___月___日前支付最后一期车价款，计人民币__________元，大写___________元。
3、汽车消费贷款方式：首付款__________元，大写___________元，余款___________元，大写___________元。
以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜（以银行实际发放贷款为准）。
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。
属甲方原因导致甲方未能办理贷款手续的，甲乙方不承担违约责任。
4、预付款方式：签署本合同时，支付预付款__________元，大写___________元，余款___________元，大写___________元，_________ 时一次性付清余款。
第四条质量
1、甲方向乙方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，达到产品说明书载明的技术指标符合车辆落籍地政府关于尾气排放标准。
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的`产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。
3、双方对车辆质量认定有争议的，以国家汽车质量监督检验部门的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：_______年____月____日前。
2、交车方式：乙方自提□；甲方送车上门□；货交承运人□。
3、交车地点：______________________________。
4、交车时里程表记录为：_________公里。里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票；
（2）（国产）车辆合格证或（进口）海关进口证明及商品检验单；
（3）质量服务卡或保修手册；
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）；
（5）随车工具及备件清单。
6、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7、甲方将汽车交由乙方实际支配下并向乙方交付汽车及随车文件时，双方签署车辆交接书（见附件），即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条售后服务的约定
1、车辆售出后，其售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2、在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养的，甲方应为乙方提供可供选择的、由生产厂商认定的维修保养网点，由乙方自行选择。
在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、乙方使用汽车前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在上述保修期内车辆由于人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当造成的质量问题，或者到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
4、如生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
5、本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
6、生产厂商的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的规定执行。
第八条违约责任
1、甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_______日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的_______ %支付违约金。
2、甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
3、经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应当明示告知而未明示告知，则应承担相应责任。
第九条其他约定
本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
其他约定______________________
第十条解决争议的方法
本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下面第_____种方式解决：
（一）提交_ ___仲裁委员会仲裁；
（二）向_________人民法院提起诉讼。
甲方：（签章）________
乙方：（签章）________
地址：________
地址：________
证照名称：________
证照名称：________
证照号码：________
证照号码：________
法定代表人：________________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
联系电话：________
联系电话：________
传真：________
传真：________
邮政编码：________
邮政编码：________
签订时间：________
签订时间：________
签订地点：________
签订地点：________
附件一
车辆交接书
_______年_____月_____ 日_____时，甲、乙双方在________________________对______________牌汽车进行验收与交接，双方确认：
1、甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：___________________________________
乙方经过验收，认为符合双方______年______月_________ 日签订的汽车买卖合同约定（发动机号：_________车架号：___________），同意接受。
2、随车文件清单如下（打√）：
（1）发票□
（2）合格证□
（3）说明书□
（4）保修卡□
（5）海关证□
（6）商检证□
（7）进口车关单□
（8）进口车商检单□
（9）其他：________________
3、下列车辆项目完好无损、运转正常打“√”。
外观_______，发动机运转_______，其它_______
4、里程表显示数：_____________公里
5、其他交接事项：本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方签章：________
日期：________
乙方签章：________
日期：________
附件二
委托服务协议书
委托人（乙方）：________
受托人（甲方）：________
双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办拍牌□
（2）代办按揭□
（3）代办保险□
（4）代办上牌□
（5）代办装潢□
（6）代办其他项目：
二、委托报酬
为甲方顺利完成委托事宜，乙方应事先支付__________元，大写_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬（以下简称代办费）合计__________元，大写_______________________ 。
三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
1、代办上牌，代办费：___________元。
2、代办按揭，代办费：___________元。
3、代办保险，
（1）保险公司所在地及名称：____________________________________________
（2）保险期限：一年□二年□三年□
（3）第三者责任险，费用：_________________元。
（4）车辆损失险，费用：___________________元。
（5）其他险种名称及费用：_________________元。
（6）以上保险费用合计：__________________元。
（7）双方特别约定：
乙方委托甲方代办车辆上牌服务，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4。代办上牌，费用概算如下：
养路费____________元，车船税_________元，购置税___________元，注册费：_________ 元，其他____________元，合计约_____________元。
5。代办装潢，装潢项目_________________，费用______________元。
6。办其他项目______________________，费用_______________元。
7。所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担，并按支出凭证向乙方结帐。
四、上述费用采取下列第______种方式支付：
1、乙方预付。
2、甲方暂先垫付。
五、上牌服务完成期限：_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服务，应当随车移交如下材料：
（1）购置税凭证
（2）养路费凭证
（3）机动车保险单
（4）行驶证
（5）车船税凭证
（6）车辆牌照号码：
七、违约责任
1、甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的，乙方应当先向保险公司索赔，赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外，代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的，应当免除甲方的责任。
2、乙方中途撤回委托的，应承担甲方的实际经济损失。
3、除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外，甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天，甲方应按全部车价款%向乙方支付违约金，协议继续履行。
4、因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的，则交车期得以顺延。
甲方签章：________
日期：________________
乙方签章：________
日期：________
汽车买卖协议书（个人） 篇23
甲方：______________乙方：______________
一、标的车辆简况：____________
汽车品牌：____________
型号：_________________
车身颜色：____________
坐椅颜色/材质：_______
发动机号：____________
车架号：_________________
产地：_________________
制造商：_________________
自排挡或手排挡：____________
新车或二手车：____________
出厂日期：_________________
甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨。
二、价款：
乙方须向甲方支付的总价款为人民币，该金额由以
下几部分构成：____________
1、车价元
2、购置税元
3、保险费：____________元
4、牌照费：____________元
5、本合同第五条第款的代办费__________________元。
乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。
三、交车方式：____________
交车地点：____________交车时间：____________
付款方式：____________付款时间：____________
四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的服务：
五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。
甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。
因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果
自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险代办费：____________
2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款代办费：____________
3、代理乙方参与汽车牌照的投标代办费：____________
4、代理乙方为所购汽车上牌代办费：____________
5、乙方要求的其他服务。代办费：____________
六、质量和维修：____________
1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的，则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。
乙方对车辆的特殊质量要求如下：____________
2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。
3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。
4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：
汽车销售发票
车辆合格证、海关进口证明和商品检验单
保修卡或保修手册
中文说明书
随车工具及附件清单
车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话。
5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。
7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。
8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。
9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。
10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。
七、违约责任：
1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的乙方不按本合同规定支付车款不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理、支付违约金、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。
2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。
甲方虽然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。
车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。
八、争议解决：
1、向甲方所在地法院提起诉讼
2、向乙方所在地法院提起诉讼
3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。
4、向上海仲裁委员会申请仲裁。
九、合同文本：本合同一式肆份，双方各执贰份。
十、合同效力：____________
本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力但如果乙方购买车辆按揭贷款的，双方约定选择下列第种方法实施：
银行同意对乙方按揭贷款的，则本合同生效否则，本合同不生效。
不管银行是否同意按揭贷款，本合同均为有效改由乙方向甲方支付全部车款，但甲方同意给予一定的宽限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和时限为：____________
十一、其他约定事项和条款
本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
代理人：____________代理人：____________
电话：____________电话：____________
汽车买卖协议书（个人） 篇24
买方：_________________________
卖方：_________________________
签订日期：_____________________
双方当事人经协商一致，就汽车买卖事宜达成如下协议：
一、产品名称、型号、规格、数量、价格
________________________________________________________
二、付款方式、期限
________________________________________________________
三、交货时间、方式、地点
________________________________________________________
四、验收方法
________________________________________________________
五、其他约定事项
1.买方自提车及公路代运，按交货期款到后发车。
2.卖方代运，以卖方委托铁路起运日为交货期，货款及运杂费等发车后向买方办理托收承付。
3.卖方为买方代运和代押运的汽车，卖方除向买方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费________元/辆。
4.产品质量：按卖方规定的出厂检验标准。如发生质量问题，按卖方有关规定实行“三包”。
5.单价内不含车辆购置附加费。
六、违约责任
卖方逾期交货应向买方付违约金________元/辆。买方逾期提货，按到期合同货款的________%向卖方付违约金________元/辆，并付________%利息。合同签订后双方必须全面履行，如需修改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤销的协议书。一方因故要求变更合同，应在交货期前45天以函向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《民法典》有关规定执行。
七、本合同正本一式两份，买卖双方各执一份，其余为副本。
买方：__________________
法定代表人：____________________
代理人：________________________
地址：__________________________
邮政编码：______________________
电话：__________________________
开户银行：______________________
账号：__________________________
卖方：__________________
法定代表人：____________________
代理人：________________________
地址：__________________________
邮政编码：______________________
电话：__________________________
开户银行：______________________
账号：__________________________
汽车买卖协议书（个人） 篇25
甲方：
乙方：
根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：
第一、甲乙双方同意解除__ 年 ___ 月 ___ 日签订的汽车买卖合同及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。
第二、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。
第三、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。
第四、未尽事宜双方协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
日期：
汽车买卖协议书（个人） 篇26
卖方(以下简称甲方)：________________________________
买方(以下简称乙方)：________________________________
经甲乙双方共同协商认可，达成协议如下：
甲方自愿将一辆______________________________车出售给乙方。
车牌号：______________________________;
车架号：______________________________;
发动机号：____________________________、
成交价(大写)_______________元，(小写)_______________元。
付款方式：乙方预付给甲方定金___________________元。
该车在________年________月________日________时以前所发生的一切债权债务及大小交通责任事故均由甲方负责。
此协议一式两份，甲乙双方各执壹份，签字或盖章后生效。
备注：____________________________
甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________
签约时间：___年__月__日签约时间：___年__月__日
汽车买卖协议书（个人） 篇27
合同编号：______________
甲方(卖方)：______________
乙方(买方)：______________签订地点：_____________________
一.车库情况
车库位置编号使用面积使用面积单价合计金额_______㎡元/㎡元
二.乙方应在本合同签订后当日内支付全部车库款。
三.甲方应将乙方竞拍选中的车库于一个月内交付给乙方。
四.甲乙双方共同对乙方所购车库按设计要求进行验收。车库内的照明、车库门等设施在保修期内如系非人为因素损坏，甲方有义务协助乙方进行保修。
五.物业管理方应保证乙方所使用的车库前畅通无杂物。
六.乙方购买的汽车库个人无产权，只拥有使用权，使用年限按其所属建筑物年限为限。如今后乙方拥有的仙林校区茶苑住宅上市交易，其购买的汽车库与产权房不能一并上市交易，即拥有产权的住宅可上市交易，汽车库须退还给甲方，甲方按50年期限折旧后退还乙方部分金额。
七.乙方所购买的汽车库不得私自转让，若乙方不再需要，必须退还给甲方，甲方按50年期限折旧后退还乙方部分金额。所退车库由甲方重新拍卖。如拍卖金额超过其使用权原拥有者的购价，则超出部分按三七分成，即学校得30%，原使用权拥有者得70%。
八.乙方应保证所购汽车库内的管、线等公共设施完好无损，管道上不得悬挂任何物品;如系人为损坏，应由行为人及时报修并承担全部维修费用;如非人为因素损坏，使用权人有义务协助物业管理公司对公共管、线进行维修，不得借故阻碍维修人员进出。
九.乙方所购汽车库不得改变其用途，不得从事非法活动，不得转租或从事经营性活动，不得饲养家禽、宠物，不得堆放有碍卫生的杂物。
十.乙方购买汽车库后，还应与物业管理公司签订有关协议，遵守有关规定，服从物业管理公司按章管理。
十一.本合同一式三份，甲、乙、物业管理公司三方各执一份。
十二.如乙方违反使用权合同，经劝阻无效，甲方有权终止合同。
甲方(房管科代盖)：______________
乙方(_______幢_______室)
房主签名：______________
签订日期：年月日
汽车买卖协议书（个人） 篇28
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的.诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人