杀软体动物剂买卖合同（通用3篇）

杀软体动物剂买卖合同 篇1

买方(需方)_____________________有限公司地址：__________________电话：___________________ 传真：_______________联系人：______________ 开户行：______________账号：________________ 邮政编码：____________________

卖方(供方)：________________________有限公司地址：______________ 电话：_______________传真： ____________联系人：_______________开户行：______________ 账号：__________ 税号：_______________

邮政编码：_________________

买方同意购买，卖方同意出售腈菌唑，并按下列条款订立本合同。

1、商品名称，规格，单价和成本：

产品名称:杀软体动物剂

规格型号:_____________

单位:______________

单价:_____________

2、包装

包装应具有安全、坚固、无泄露、不受贮存空间的腐蚀、密封良好的特点;除因卸车过程及贮存不当外因包装设计、使用期限及包装破损等原因所致之任何损失均由卖方负担;使用后的空桶卖方全部回收。

3、称量

买方和卖方同意产品入库称重时每车次存在±5%。的重量偏差，按照上述标注包装重量入库。偏差超出范围，双方协商解决，必要时通过第三方检测解决。若卖方所供产品连续负偏差，买方有权提出质疑。

4、质量要求和技术保证

(1)卖方所提供的货物必须出具合格证明及出厂报告。卖方保证货物用最好的和全新的原材料、第一流的生产工艺制造其成品，成品的性能与每批货物提供的分析报告符合。

(2)卖方提供的产品达到需方使用要求。产品在使用过程中出现质量问题，供方负责免费更换，并承担由此造成的全部损失。当买方认为卖方所提供的产品存在质量问题或质量不稳定时，有权终止合同。

5、设备条款

买方加药设备由mesto公司提供，当双方确认该设备不能够有效使用时，卖方负责提供加药方案及设备供买方免费使用：但仅限于添加卖方产品，设备所有权归卖方所有。

6、交货地点、方式采用汽运方式到买方工厂指定位置，买方负责卸车及空桶回收。

7、交货时间及数量：卖方接到订单，7天内送至买方工厂指定位置。

8、结算方式

货到验收合格后1个月内凭增值税专用发票付清货款，结算货币为人民币。付款方式为电汇或3个月以内的银行承兑汇票。

9、技术服务及培训 卖方负责正确指导所供货物的使用，要求在计划的时间内达到设计效果;在货物交货使用时，应派专业技术人员在现场对用户进行免费的技术服务指导。

(1)卖方负责买方的技术培训，培训内容包括所供货物检测监测及附属设备操作维护。通过培训，买方的技术、操作人员能掌握有关操作、维护技能，能及时处理各种问题。

(2)卖方派专人在买方车间进行长期驻厂服务工作，指导、参与买方的生产工作。技术服务及培训不能满足买方要求，买方有权终止合同。

10、合同有效期

_________年_____月_____日至__________年_____月______日

11、不可抗力因素

凡在制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任，但发生上述事故时，卖方应立即通知买方。卖方必须在一周内提供不可抗力发生地行政主管机构出具的证明。

12、关于价格

产品价格如果受原材料价格等因素影响上涨/下跌10%以上，买卖双方协商调整价格，并在15天内达成一 致，价格在未达成一致前按原价格结算。双方在价格协商上达不成一致，可以终止合同。

13、争议解决有关合同所引起的争议，由双方通过协商解决，协商后不能解决的，应向合同签订地人民法院提起诉讼。

14、延迟交货和罚款

如果卖方非因本合同11条款所述，因人力不可抗拒的因素外，卖方必须按时交货。当卖方延迟交货影响到了买方的正常生产时，买方有权终止合同，卖方应承担由此造成买方的生产经济损失。

15、其他事项

其他未尽事宜，双方共同协商解决，本合同经双方签字盖章后生效本合一式四份，卖方执一份，买方执三份。

买方：___________________有限公司

买方代表签章:__________________

卖方：____________________有限公司

卖方代表签章:____________________

杀软体动物剂买卖合同 篇2

出卖人：_____买受人：_____签订时间：_____

_____年_____月_____日 签订地点：_____

第一条 棉花品名、数量、价款、交(提)货时间棉花品名，数量，价款，交(提)货时间。

第二条 质量标准、用途质量标准，用途。

第三条 包装标准

第四条 合理损耗标准和计算方法

第五条 交(提)货方式、地点交(提)货方式，地点。

第六条 运输方式及到达站(港)和费用负担第七条检验标准、方法、时间、地点检验标准，方法，时间，地点。

第八条 结算方式及期限结算方式，期限。

第九条 担保方式(也可另立担保合同)

第十条 本合同解除的条件

第十一条 违约责任

第十二条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

第十三条 合同生效时间合同自生效。

第十四条 其他约定事项

出卖人(章)住所：__________法定代表人：__________居民身份证号码：__________委托代理人：__________电话：__________开户银行：__________

买受人：__________(章)住所：__________法定代表人：__________居民身份证号码：__________委托代理人：__________电话：__________开户银行：__________

_____年_____月_____日

杀软体动物剂买卖合同 篇3

原告：

住址：

身份证号码：

被告：

住址：

身份证号码：

诉讼请求：

风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币 元，违约金 元天，逾期7个月，。

三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照 元月建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币 元。

四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失 元。。

五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。事实与理由：风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于 年 月 日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的 区 楼 门 号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于 年 月 日将首付款人民币 元，于 年 月 日将贷款人民币 元付于被告账户，合计总房款 元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于 年 月 日将前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《 市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今 年 月 日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照 市国土资源和房屋管理局《关于发布 年房屋租赁市场指导租金的通知》中《 住宅房屋指导租金》 区 元月建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自 年 月 日至 年 月 日的违约金为人民币 元。原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 年 月 日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。此致 人民法院具状人： 年 月 日风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着;列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。附：起诉状副本 份;证据材料副本 份。

原告：

被告：

年月日