执行违约金的和解协议（通用3篇）

执行违约金的和解协议 篇1

申请执行人(下称甲方)：_______________，男，汉族，__________公司职工，________年________月________日生，_____________人，住_____________。

被执行人(下称乙方)：_______________，男，汉族，农民，________年________月________日生，_______________镇人，住_____________。

甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院(__________)__________民一初字第_______________号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。

一、__________市__________区人民法院(__________)__________民一初字第_____号民事判决书判令：_______________乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失__________元，并承担案件受理费__________元，诉讼保全费__________元，合计_______________元。现乙方一次性支付给甲方_______________元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。

二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。

三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。

四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报_______________人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。

甲方：_______________乙方：_______________

________年________月________日________年________月________日

执行违约金的和解协议 篇2

甲方(出卖人)：_______________物业发展有限公司

乙方(买受人)：______________________________业主

鉴于：

1、__________年__________月__________日，甲、乙双方共同签订了《__________市商品房预售合同》(合同编号：_______________)，乙方购买______________________________小区住宅楼(____________________)，乙方已向甲方支付购房款人民币__________元。

2、甲方应于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。

3、__________小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自__________年__________月__________日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至__________年__________月__________日。

5、乙方已于__________年__________月__________日办理了入住手续，接收了商品房。

6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，对照《__________市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之__________的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币__________元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行：

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币__________元，于__________年__________月__________日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：______________________乙方：_____________________

_______________年_____________月_____________日

执行违约金的和解协议 篇3

协议人：________________，性别________，______年______月______日出生，汉族，住______市______路______号。

协议人：________________，性别________，______年______月______日出生，汉族，住______市______路______号

协议人双方于________

年________月________日在______区人民政府办理结婚登记手续。

因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：

一、______与______自愿离婚。

二、夫妻有座落在______路______号的______楼房一套，价值人民币______元，现协商归______方所有，由______方一次性给付______方现金______元。

房内的家用电器及家俱等等(见清单)，双方同意作价______万元，归______方所有，______方向______方支付______万元。

三、因男方有家庭暴力(重婚的/有配偶者与他人同居的/实施家庭暴力的/虐待、遗弃家庭成员的)，因此，男方一次性赔偿女方______万元人民币。

四、男方必须在________

年________月________日之前，将赔偿金交给女方。

五、男方未在约定时间交付约定赔偿金的，需要向女方缴纳赔偿金两倍的违约金。

本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

协议人：________________

年________月________日________