电站导流遂洞土石方挖运合同（通用3篇）

电站导流遂洞土石方挖运合同 篇1

甲方：

乙方：

根据、及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。

一、工程地点：

______镇

二、工程名称：

______电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。

三、工程内容：

土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。

四、工程单价：

土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。

五、工程工期：

总工期12个月时间。

六、承包方式：

单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。

七、工程计算

乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。

八、工程款结算

甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。

九、其他要求：

1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;

2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。

3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。

4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。

5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。

6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。

十、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;

2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;

3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;

4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;

2、乙方的权利和义务

1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。

2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;

3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;

4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;

十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。

十二、此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。

甲方(法定代表人)：乙方(法定代表人)：

年月日

电站导流遂洞土石方挖运合同 篇2

甲方：________________________

乙方：________________________

经甲乙双方商定，甲方愿将 甘肃酒泉驼马滩煤田的开采和土方剥离 运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上，依据《建筑法》、《民法典》及相关法律、法规的规定，经双方协商同意，特签订如下协议，共同遵守：

一、工程名称________________________________________________。

二、工程地点________________________________________________。

三、土方方量(暂定)_______________________________________________。

四、工程价款及运距

本协议价款采用 固定税后价格____________方式，运距在 公里内每立方____________元，超出____________米，每立方增加人民币____________元，即运距每超出____________公里，增加价人民币____________元/m3;挖深10米以下，10米—20米每立方增加2元， 米— 米每立方增加____________元;

五、付款方式

本工程采用 按天结算 付款的方式，每 天结算一次;结算款按照甲乙双方核准方量日 内甲方支付乙方工程量总价款的_____%，但是在第二次付款时必须结清第一次余留的______%，以此类推。

六、工期

开工时间：___________年________月________日;竣工日期：___________年________月________日;总工作天数_____天。

七、工程量的确认

乙方在每月的__________前向甲方以书面形式提交实际完成的工程量，甲方必须在合同规定的期限内对乙方所上报的工程量予以签认。

八、双方的权利和义务

1、甲方

1) 甲方负责为乙方提供施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料，确保乙方进场后能顺利施工;

2) 甲方负责提供乙方的生活住所，保证施工中所需燃料的供应，燃油价格为市场价格即每升_____元，以及路面的平整，确保乙方每天顺利施工;甲方必须按照合同约定如期全额支付工程价款，不得以任何借口和理由推迟支付时间; 甲方必须在乙方提交工程量理由推迟签认工程量的时间;

3) 甲方负责协调各方的关系，确保乙方的顺利施工;

4) 在乙方不能按照合同要求进驻施工现场的，甲方有权与乙方解除合同;

5) 甲方必须保证乙方的正常施工每月在25天以上;

2、乙方

1) 乙方在合同签订后 日施工车辆进驻施工现场，并及时组织施工，按甲方指定的地点堆放运输物;

2) 认真执行《国家安全生产法》，遵守有关安全管理规定，落实各级安全责任制，完善安全保障体系及安全施工措施，消除事故隐患;

3) 接受甲方对施工现场进行的安全与文明施工检查，对甲方检查提出的问题及时进行整改;

十、违约责任

1、因甲方原因，乙方不能进场或者进场后不能施工，超过_____日，甲方每天支付乙方赔偿金__________元/天，乙方有权解除合同;

2、因甲方不能按合同约定支付工程价款，超过_____日，乙方有权停工，因停工给乙方造成的损失，甲方按照乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金;

3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期，超过_____日，支付甲方违约金__________元/天，甲方有权解除合同;

十一、其他

1、如遇不可抗力，工期顺延，所造成的损失自行承担;

2、施工期间乙方所耗燃料，结算时甲方按照合同价格自行扣除;

3、甲方指定 为工地现场负责人， 为替补负责人;乙方指定 为工地现场负责人， 为替补负责人如需更换提前一周以书面形式通知对方;

4其他事宜双方另行协商，如发生争议双方协商解决，如协商不成，可向当地区域仲裁委员会申请仲裁，或向合同签订地的人民法院起诉。

十二、附则

1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效，工程价款结算完毕后终止;

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，法律效力等同;

甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

___________年________月________日___________年________月________日

电站导流遂洞土石方挖运合同 篇3

发包人： (甲方)

承包人： (乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守：

一、工程概况

工程名称：;

工程地点：;

资金来源：

二、工程承包范围：

本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9(土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%)。

三、工期：总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。 四、工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。

五、合同价款：

执行xx市x年相关计价定额以及x年《建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《工程造价信息》公布的xx地区信息价的平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算(其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮)。

六、工程款支付：

工程完工经发包人和有关部门进行竣工验收，在竣工验收合格后，乙方提交的竣工结算经发包人(或委托中介机构)审核后，在15个工作日内一次性支付结算价款。

七、工程保修：自工程竣工验收合格之日起一年。

八、承包人提供的材料和工程设备

本工程所有材料由承包人自行采购，必须符合国家、行业标准及设计文件要求;材料进入施工现场承包人须提前24小时通知监理工程师和发包人进行监督验收，凡验收不合格的材料一律不准用于该工程建设且立即清理出场。

九、违约责任

1、乙方不按施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。

2、乙方因拖欠人工费等原因拖延或停止施工，并造成延迟工期，甲方将对乙方工期延误进行20xx元/天的处罚。

3、乙方施工质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同。

4、乙方应对施工区域周边农作物、建构筑物等采取防护措施，在施工过程中若有损坏，乙方进行修复并承担相关费用。

十、安全文明施工

乙方进入施工现场，必须严格执行国家颁发的安全生产法规及甲方施工现场安全生产规章制度，保证过往人员安全、严禁违章作业，若发生安全事故，由乙方承担全部经济和法律责任。

十一、其它

1、本工程所需水、电由承包人在指定地点接入。

2、工程结算审计费用：承包人报送的竣工结算经中介机构审核后，若审减率≤10%，所发生的审核费用由发包人承担;若审减率>10%，所发生的审核费用由承包人承担。

3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效。付清工程款后自动失效。

十二、合同生效

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日