建筑工程停工通知书（通用18篇）
建筑工程停工通知书 篇1
编号：施工单位：
你单位在施工，因违反规定，经检查组(安全检查员)检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。
特此通知。
复工前书面报告我单位(部门)，复查合格后才能复工。
发出通知单位： 姓名; 时间：
接收通知单位： 姓名： 时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
建筑工程停工通知书 篇2
江苏省机械科技有限公司，铝制品有限公司
你单位施工的 厂房，办公室 工程，经检查存在下列重大安全隐患：
1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，
2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。
3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。
4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。
5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员：
建筑安全监察站 建设单位签收人：
电话 监理单位签收人：
电话 施工单位签收人:
电话
建筑工程停工通知书 篇3
工程施工停工通知书
编号： 施工：
你在施工，因违反
规定，经检查组(安全检查员)检查，施工危及营业线行车安全。应立即停工并措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我 ，复查合格后才能复工。
发出通知： 姓名; ：
接收通知： 姓名： ：
附注：本通知书一式五份，主送施工，抄送建设、铁路局安监室、主管处，自存。
建筑工程停工通知书 篇4
：
鉴于你在建的(位于)占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
*人民政府
20xx年6月7日
送达人：
接收人：
建筑工程停工通知书 篇5
尊敬的业户：
春节将至，为了给各业户营造一个祥和的节日环境，根据国家法定假期的安排，现对苑区内装修施工和维修施工时间做如下安排：
20xx年01月27日至20xx年02月11日(即农历大年三十至正月十五)期间，禁止所有装修工程车辆进入苑区，任何施工单位及装修人员不得进入苑区进行施工，同时暂停办理装修手续，于20xx年2月12日恢复正常办理。
敬请各业户/施工单位节前做好各自单元的垃圾清理、材料堆放，施工现场围蔽等相应的安全防范和卫生清洁工作，详情请致电：，物业服务中心将竭诚为您服务。
特此通知，请各业户/施工单位相互周知!
感谢您对物业的支持与理解。
顺祝：生活愉快!
物业服务股份有限公司
分公司物业服务中心
20xx年1月23日
建筑工程停工通知书 篇6
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx年1月26日
建筑工程停工通知书 篇7
尊敬的业户：
春节将至，为了给各业户营造一个安静祥和的节日环境，现对苑区内私人装修施工和维修施工时间作如下安排：
1、20xx年01月27日至20xx年02月11日期间苑区内将暂停一切装修施工行为。
2、节日期间禁止装修工程车辆及装修人员进入区内进行施工。
3、假期前后所有施工单位做好本单位的安全和环境清洁工作。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的电源总开关、水阀、燃气阀门，以杜绝安全隐患。
5、请不要在此期间把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
6、请您提前做好相关准备，如有不便，敬请谅解!感谢您的支持和配合! 请各业户/装修单位相互周知。不便之处，敬请谅解!
详情可咨询，物业服务中心将竭诚为您服务!
顺祝：生活愉快!
建筑工程停工通知书 篇8
尊敬的业主阁下/装修单位：
您好!
值此春节来临之际，分公司A区全体员工恭祝您及家人身体健康、家庭幸福、新春快乐!
为了给碧桂园十里银滩小区业主营造一个安静、和谐、舒适的节日环境，根据《全国年节及纪念日放假办法》的规定，现对苑区装修施工和办理装修申报手续时间作如下安排：
一、各装修单位停工时间为：20xx年1月23日至20xx年2月11日，共停工21天，停工期间暂停办理装修登记备案手续、装修延期及退场手续，禁止所有装修人员、装修物料及装修车辆进入苑区，2月12日恢复正常。
二、各装修单位在装修过程中产生的垃圾必须于20xx年1月22日前清理完毕。
三、装修施工人员退场时应做到以下几点：
1、切断室内总电源，妥善处理室内一切火种(油漆、涂料、松香水、二甲苯等易燃易爆品)，防止发生火灾;
2、确保室内总水阀关闭，防止渗漏和水管爆裂;
3、离开前请确认门窗已妥善关闭;
4、室外阳台与楼道内外不得堆放任何装修垃圾和建材，以保整洁和安全;
5、不得将业主、他人以及小区内公共物资携带外出。
四、所有装修人员必须服从物业公司的管理，如有意见或建议请与物业服务中心工作人员进行协调。
请各业主、装修施工单位相互知照并按要求执行，若有任何疑问，请致电碧桂园十里银滩一期物业服务中心：。
感谢您的支持和配合! 再次恭祝您及家人新春快乐!
碧桂园(A区)物业服务中心
二○一七年一月二
建筑工程停工通知书 篇9
监督备案号：编号：
江苏省科森机械科技有限公司，泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位：□立即停止 部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员：
兴化市建筑安全监察站
建筑工程停工通知书 篇10
签收单位 x人民政府
停工原因 我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工，
截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子 冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混 凝土浇筑、 全场两公里的碎石层铺设， 因为地质条件恶劣、 自然条件变幻莫测，导致我施工队伍施工进度一再滞后， 设备损毁严重，于 20xx年 7 月 28 日发生了交通事故，幸 免未造成人员伤亡，因为政府方面的资金迟迟未能兑现， 甲供材料的一再拖延，租赁公司的一再登门要债，燃油费 用一再飙升，截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何 费用，我们出现了资金周转问题，我们不得不于 20xx年 8 月 8 日暂时停止施工等待政府资金兑现，万望批准
签收人
申人请
建筑工程停工通知书 篇11
：
你单位施工的 工程，经检查存在下列重大安全生产隐患： 。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
监督人员：
签发人：
xx开发区建设工程质量安全监督站(盖章)：
年 月 日
建筑工程停工通知书 篇12
：
你单位施工的 工程，经检查存在下列重大安全生产隐患： 。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定，现责令你单位立即停止 部位的施工。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。整改完毕后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
监督人员：
签发人：
xx开发区建设工程质量安全监督站(盖章)：
年 月 日
建筑工程停工通知书 篇13
违法建设停建通知书(存根)
村 户：
你户在------------------处，擅自建房--间，长--米，宽---米，
--层，建筑面积---平米，根据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条列》的有关规定，责令你户停止建设，并在---日内主动拆除违法建设，否则我镇将依法强行拆除，造成的一切损失均有你户自负。
官塘镇人民政府
----年--月--日
建筑工程停工通知书 篇14
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx年1月26日
建筑工程停工通知书 篇15
村 户：
你户在------------------处，擅自建房--间，长--米，宽---米，
--层，建筑面积---平米，根据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条列》的有关规定，责令你户停止建设，并在---日内主动拆除违法建设，否则我镇将依法强行拆除，造成的一切损失均有你户自负。
xx镇人民政府
----年--月--日
建筑工程停工通知书 篇16
土安监发[20xx]12 号
建房住户：
地址：
相关法律法规、技术标准： 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规
存在问题:
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一 层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安 全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。
整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人： 张志宏
签发日期： 20xx 年 3 月 25 日
安监机构： (公章)
说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。
建筑工程停工通知书 篇17
七城管金沙字[]号：
你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
建筑工程停工通知书 篇18
________________：
你单位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。
被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。
__________工商行政管理局
______年______月______日